私人采购合同

私人采购合同4篇

签订采购合同时，要写明交货地点，保证货物能够及时签收，避免丢失货物，尤其是在跨国采购时应注意。下面给大家带来一些关于私人采购合同，欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助!

私人采购合同1

需方(甲方)：

供方(乙方)：

1.设备型号及数量

甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________，具体供货清单请参考附件一。

2.合同总价

2.1 合同总价为元，人民币(大写)：____________________。

2.2 该合同总价为广州交货价，不含运输、包装费用。

3.付款及结算方式

3.1 合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

3.2 本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

3.2 乙方出具与甲方结算货款。

4.设备交货期

乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

5.设备发货

5.1 交货地点：_______________运输方式和运费由甲方承担。

5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

6.设备的签收

6.1 设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以__快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。

6.2 若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。

7.设备的安装调试与指导

7.1 乙方提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。

8.售后服务

8.1 设备自甲方签收后，乙方负责________年的保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。

8.2 在保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。

9.违约责任。

9.1 乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。

9.2 若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。

9.3 因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。供货合同通用版0

合同编号：_____________

出卖人(甲方)：________________________________

买受人(乙方)：________________________________

年 月 日

私人采购合同2

甲方：_________

乙方：_________

第一条：付款方式

甲方向乙方订购订货总数以双方签字认可的每批次货物之总和计算。：每批次货物运至施工现场，甲方材料员验收后由双方现场开票签字确认。乙方所供材料在每月25日结算，在当月30日前付清当月材料款的_________%，余款在合同解除之日付清。

第二条：乙方负责将材料运至施工现场指定位置，自行承担运输费用。

第三条：经济责任

(一)乙方责任

1、乙方需按质按量按约定交货，逾期未交货，乙方应按逾期交货部分货物总量的向甲方偿付违约金。

2、乙方所供产品不能利用的，乙方负责无偿调换货物。

3、乙方在运输途中所发生的一切事故与甲方和业主方(曹碑兴隆学校)无关。

(二)甲方责任

1、甲方如未按规定的日期、金额向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额的付给乙方延期罚金。

2、乙方按合同约定送货而甲方拒收的，甲方承担因此造成的相关损失。

第四条：甲乙任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并免于承担违约责任。

第五条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时。

(一)申请仲裁机构仲裁。

(二)向人民法院起诉。

第六条：本合同双方签字盖章之日起生效，按本合同规定供货并结算完毕后自动作废。如有未尽是由，得由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上与本合同有同等效力。

第七条：本合同共一式2份，甲乙双方各执1份，具有同等效力。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

私人采购合同3

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》及省、市有关规定，为明确甲、乙双方在本装饰工程施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。

一、 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：

5、开工日期： 年 月 日

6、竣工日期： 年 月 日

7、质量标准：合格

二、合同价款

本装饰工程合同价款包干价 万元(大写：

乙方绘制并提供 套施工详图，交建设方确认后方可施工。

三、甲方工作

1、甲方派驻工的代表为：

2、甲方提供本工程所需的水、电交接口。

3、负责审定分包队伍的资质。

4、按合同规定按时支付工程款。

5、合同签订后负责组织有关单位进行图纸会审。 。 )

6、乙方在采购前5天将主要材料样品、价格报送甲方，甲方在5天内给予

四、 乙方工作

a) 做好开工前各项准备工作，编制组织设计，进行现场布臵，安排施工进度计划。

b) 乙方必须安装施工专用的配电箱，配电箱必须安装校检合格的电表，乙方用电必须取至施工专用的配电箱。

c) 乙方在采购前将主要材料样品报送甲方，材料的品牌、质量、价格经甲方认可后，方可进料。

d) 负责所够材料进厂的协调、堆放、保管及搬运，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。

e) 负责整个工程施工组织管理，对材料及安装质量进行把关。

f) 负责考察分包队伍的资质和素质并报给甲方批准备案;负责管理分包队伍;并承担全部责任。

g) 乙方在施工期间必须遵守安全规章制度，配备安全防范措施，并承担发生安全事故的一切责任。

h) 乙方必须保护好施工现场的甲方设施、家具，运材料时必须采取保护措施，否则一旦造成损失由乙方全部承担。

i) 负责做好装饰部分的资料及整理工作。

五、 付款方式

1. 合同签订后支付合同总价款的30%。

2.工程竣工验收合格后支付到合同总价款的65%，预留5%作为工程质量保修金。保修金按《工程质量保修书》自竣工验收之日起满一年，经复验

合格后支付。

六、 设计变更结算方式

1、定额：按20__年《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》、《全国统一安装工程基础定额湖北省统一基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》及其他调整性文件执行。

2、工程取费按二级四类的相应标准执行。

3、建筑装饰材料价格按承包人和发包人三方签证价格进行调整。

4、设计变更以现场工程量签证的形式办理结算。

七、 竣工验收

a) 验收标准：

(1)现行施工规范和验收规范;

(2)经甲方确认的施工图。

b) 工程竣工后，乙方在10日内提供三套完整的竣工资料和报告。

c) 乙方在竣工后十五日内，根据实际工程量递交竣工结算报告。

八、 工程保修

根据中华人民共和国国务院第79号令《建筑工程质量管理条理》第六条的要求执行。

九、 违约责任

a) 因乙方原因工期每推迟一天对乙方罚款200元。

b) 因施工方原因工程质量达不到合格，返工直至达到合格标准，并承担所有费用，而支付违约金1000元。

c) 因施工组织和管理不善，致使甲方受到影响，视影响程度大小，每次处以不低于500元/次的罚金(如孝感市、集团的行业检查等)。

d) 不按双方约定的现场管理规定、不接受现场管理或不履行现场管理职责，每次处以不低于500元/次的罚金。

e) 由于乙方原因，出现安全责任事故，视严重程度每次处以不低于500元/次的罚金，并按程序通报。

十、附则

1、本合同签订和履行过程中经双方会签的所有文件均为 合同组成 部分。在有效期内，甲、乙双方若其中一方如不按合同履行其职责义务，均属违约行为，由此受到经济损失的有放，可向对方索赔。

2、本合同条款如有未尽事宜，双方协商解决。同时应以书面形式确定，作为本合同补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同一式六份，甲、乙双方各执叁份。本合同双方签章之日起有效，在工程款项全部结清，双方的责任和义务全部履行完毕自动失效。

甲方(章)： 乙方(章)： 法定代表人： 法定代表人：

委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：

年 月 日：

私人采购合同4

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国食品安全法》及国家有关规定，甲乙双方本着平等.诚实守信.互惠互利的原则，经友好协商，就乙方向甲方供货事宜达成协议如下：

1.根据甲方需求，乙方为甲方提供米、面、油。

2.乙方必须将本单位合法有效的企业法人营业执照.组织机构代码证.税务登记证.食品卫生许可证和送货人健康证等原件送甲方查验，将上述证件的复印件及单位经营负责人身份证复印件一并交甲方备案。

3.乙方按照甲方指定的食品名称、规格、数量等要求在规定时间内将货物送到指定地点。乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。

4.乙方所提供食品的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国食品卫生安全法》的要求，不允许购买无资质小商贩的食品。如出现质量问题，乙方应无条件接受甲方的退货赔偿要求，因食品本身质量问题而引起甲方出现食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任和经济责任。

5.乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品的资料：食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及相关检测报告等。

6.乙方提供给甲方的食品价格，不能高于周边市场批发价格，乙方需每天向甲方提供当日的食品价格。乙方需根据食品价格把握好食品质量，并及时将市场变动的食品价格通知甲方。

7.对不容易购买的食品，经与甲方协商同意后，乙方方可进行调换。

8.甲方应按时与乙方结算货款。对私抬食品价格，不能确保食品质量两次以上(含两次)的，甲方有权解除乙方的供货资格，结算时甲方有权扣回多付款项。

9.乙方在送货时，由甲方餐饮部副经理、厨师长、库管员负责检查验收。甲乙双方要遵守交货时间，互相积极配合。

10.本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。违反本协议引起争议，甲乙双方应尽量协商，协商不能达到一致时，甲乙双方均有权向管辖区的人民法院提起诉讼。

11.本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

12.本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日