物流装卸工装卸合同

物流装卸工装卸合同3篇

合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。 这里是由小编为你整理的物流装卸工装卸合同，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢。 

物流装卸工装卸合同1

发包单位：（简称）甲方：

承包单位：（简称）乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》、《劳动法》、

甲方【管理手册】的相关规定，结合本工程的具体情况，甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方，经甲乙双方共同协商一致，特约定以下协议条款以便共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

结构形式：

工程建筑面积：

合同价款：暂定元。

二、承包范围：

1.主体范围：混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。

2.机械工具：塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具、电源线、混凝土泵、管线、布料机。

三、清包价款：

按施工图纸及计算规范所计算的面积×每㎡单价。

四、合同工期：

开竣工日期：____年__月__日至____年__月__日。

五、质量要求：

1.首先满足设计要求及施工操作规程。

2.确保每道工序质量检验交接，并有工序交接记录。

3.做好隐蔽工程施工，及时做好隐蔽工程施工中记录。

4.工程的主体结构及装修装饰施工应符合国家质量验收规范和评定标准要求。

六、安全生产：

1.严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。

2.自行做好人员进场的安全教育工作，并提出明确安全要求落实到每个人身上，保证人身安全可靠，特殊工种持证上岗。

3.每道工序要有安全交底交接记录，如施工中违反安全操作规定，发生伤亡事故责任自负、费用自理。

4.设专职安全员，负责整个工程施工的安全管理，并做好安全内业资料。

七、文明施工：

1.施工中清包方必须按省市相关文明施工要求组织施工。

2.现场围挡、办公室、职工宿舍都必须按相关要求搭设及布置。

3.施工中一定要做到文明施工，做到工完料净场地清。

4.施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理，做到长料长用短料短用，不得发生浪费现象。

八、材料要求：

1.双方所使用的材料必须按照设计要求和规范的要求采购并提供产品合格证。

2.使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必须符合设计图纸要求，甲方监理、总包方有权检查，如查出与设计不符严禁使用，损失自负。

3.所使用材料按定额消耗量计算，超出部分清包方自负。

九、现场管理：

1.服从总包方的统一管理指挥，按总包方编制的施工组织计划及工程进度计划组织施工。

2.按要求配齐该项目相关管理人员并持证上岗。

3.遵守总包方制定的现场管理规章制度，遵纪守法合法经营。

4.与总包方密切配合，确保工程施工顺利进行。

5.双方必须履行遵守施工现场各自的责任义务，并做好文明施工工作。

十、双方责任：

1.双方合同签订后，不经双方同意任何一方不得随意变更或解除合同，如双方不经任何一方同意，单方解除合同，因而影响的施工计划，造成的经济损失由解除合同方负责。

2.施工过程中，由于清包方的工程质量不符合验收标准，达不到合格标准且不能满足使用功能质量，总包方有权终止合同。

3.施工中所需的各相关工程技术资料均由清包方按要求编制报总包方统一整理归档。

十一、合同价款支付：

1.清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

2.四层以上按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

3.二次结构装修阶段按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

4.具备竣工验收条件，总包方付给清包方合同总价的85%，竣工验收后按总包方与发包方签订的大合同条款执行。

十二、工程主体结构验收：验收以《关于基本建设项目验收暂行规定》、《工程质量验收规范》、建筑工程质量检验评定标准》及施工图纸说明书、施工技术文件等依据。

十三、合同生效：

1.本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效，工程完工验收符合要求结清工程款后终止。

2.本合同签订后双方如需提出修改时，经双方协商一致后签订补充协议，作为本合同的补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效应。

3.本合同如发生纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。

十四、本合同一式伍份，报一份公司备案，总包方、清包方各执贰份。

总包方：

分包方：

住所：

住所：

身份证号：

身份证号：

法定人代表：

法定人代表：

委托人代理人：

委托人代理人：

电话：

电话：

____年__月__日

物流装卸工装卸合同2

甲方：____________

通讯地址：____________

联系电话：____________

乙方：____________

通讯地址：____________

联系电话：____________

根据《民法典》及相关法律规定，甲、乙双方经过平等协商，现就甲方向乙方购买有关事宜，达成如下一致条款，以兹双方共同遵照执行：

第一条产品名称、单价、数量：

品牌名称：____________

规格型号：____________

产品类别：____________

单价：____________

数量/吨：____________

备注价款：____________，此价为固定含税单价，含运费、装卸费等全部费用。

第二条产品质量标准：

乙方供应产品质量必须符合中华人民共和国现行国标及相关行业标准并满足需要。

第三条交货方式：

甲方指定人员提前天将所需货物规格及数量告知乙方指定人员。乙方在收到甲方通知后天内将货物送至，延期每天按该批货物价款10%标准支付违约金。

第四条产品验收方法：

1、数量验收：乙方交付货物数量以甲方指定人员签字认可的数量为准。

2、质量验收：甲方对货物质量有异议，在收货后个月内提出。若甲方未在个月内提出质量异议，则视为乙方所提供的产品质量及数量符合本合同要求之标准，但本条约定并不免除乙方所供应货物在质保期内应承担的质量责任和法律责任。

第五条货款结算及付款方式：

1、结算方式：每月日前，由甲、乙双方对乙方上月供应货物的数量和金额进行对账及结算，结算单经甲方指定人员签字并加盖公章后生效，生效结算单作为结算及付款依据。

2、付款方式：双方办理对账结算手续后____________个工作日内，由甲方按照乙方上月供货金额的____________%向乙方支付货款，其余货款。

3、甲方付款以乙方开具正规税务发票为前提，未收到对应税务发票甲方有权拒绝付款。

第六条违约责任：

若乙方所提供任一批次货物存在质量问题，甲方有权拒付全部剩余货款，乙方应退还甲方已付全部货款并支付甲方已供货物总价款30%违约金，并赔偿因此给甲方所造成的全部经济损失;若甲方延迟付款按照银行存款利息支付乙方违约金。

第七条争议解决办法：

若双方在履行本合同过程中发生争议，经协商调解不成，同意由甲方所在地人民法院管辖。

第八条其它：

1、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。本合同自双方盖章之日起生效。

2、本合同一式贰份，甲、乙方各壹份。

甲方：__________________乙方：__________________

________年_____月_____日________年_____月_____日

物流装卸工装卸合同3

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规之规定，遵循平等自愿、诚实信用和互惠互利的原则。在乙方充分了解施工现场条件、环境和施工承包范围的基础上，经甲、乙双方协商一致，甲方将承建的______一标段的劳务作业交由乙方组织施工，为明确双方各自的权利及义务，特签订本合同，供双方共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、建筑面积：约______平方米。

四、结构类型：______框架剪力墙结构。

五、技术标准及验收规范：执行国家验收标准GB50300-2001《建筑施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范以及工程业主要求的验收规范及标准。

六、劳务作业承包内容: ,从基础清土开始至整个工程全面结束。附属工程、施工图图示范围内全部土建工程的劳务作业，另外，架空层、半封闭阳台算一半的面积。±0.00以下至成台______米处计算工程量，（泥工、木工、钢筋工），施工中的设计变更，在______元内不做调整。

6.1安全文明施工:包括工程承包范围内的全部安全文明施工的所有费用及国家、地方政府、工程业主要求必须达到的安全文明施工标准，含:工程承包范围内的安全防护架、垂直封闭架(双排脚手架)、水平防护架、临边及洞口防护架、卸料平台的制作安装，进场道路硬化、排水沟、沉砂井，料斗、防护设施的`涂刷及安全文明施工范围内的全部劳务费用由乙方负责。

6.2本工程甲方不提供临时设施。由乙方自行修建（含生活生产设施，材料库房、堆码场及其他必要的设施），人工、材料及共他所用费用由乙方承担，保证施工场地清洁并符合环境卫生管理的有关规定，工程竣工验收和工程移交前、

本合同正本一式二份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

委托代理人：委找代理人：

现场负责人：现场负责人：

签定时间：______年______月______日